METAALUNIEVOORWAARDEN
Allgemeine Liefer-und Zahlungsbedingungen der Metaalunie ( niederländische Organisation der Unternehmer in kleinen und mittleren Unternehmen in der Metall ), wie zuvor als METAALUNIEVOORWAARDEN SMECOMA bezeichnet ,
beim Amtsgericht in Rotterdam am 1. Januar 2008 eingereicht .
Veröffentlicht von der Royal Metal, PO Box 2600, 3430 GA Nieuwegein .
© Königlichen Metall
Artikel 1 : Anwendbarkeit
Diese Bedingungen gelten für alle Angebote, die Mitglieder der königlichen Metall, für alle Verträge, die sie abschließen und für alle Verträge , die sein können . Das Ergebnis davon
Der Anbieter / Lieferant Metall- Mitglied, das diese Begriffe verwendet . Dies wird als Auftragnehmer bezeichnet. Die andere Partei wird als Auftraggeber bezeichnet .
Als ein Konflikt zwischen den Inhalten der Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer , und dieser Bedingungen und Konditionen , gelten die Bestimmungen des Abkommens .
Diese Bedingungen können von den Mitgliedern der Royal Metaalunie verwendet werden.
Artikel 2: Angebote
2.1. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2.2 . Wenn der Kunde liefert Daten , Zeichnungen usw. auf Auftragnehmer kann davon ausgehen, sie korrekt zu sein und sein Angebot darauf basieren .
2.3 . Die im Angebot genannten Preise gelten für die Lieferung ab Werk , "ab Werk" gemäß Incoterms 2000. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Verpackung.
2.4. Wenn sein Angebot nicht angenommen wird , hat der Auftragnehmer das Recht vor, alle Kosten, die er gehabt hat , um mit dem Kunden zu tun zu machen. In seinem Angebot
Artikel 3: Geistige Eigentumsrechte
3.1. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, behält der Auftragnehmer die Urheberrechte und alle Rechte des gewerblichen Eigentums in den Angeboten von ihm gemacht , weit gedehnt Design, Grafiken, Zeichnungen, (Test-) Modellen , Software etc.
3.2 . Die Rechte an den in Absatz 1 genannten Unterlagen bleiben Eigentum des Lieferanten bleiben , unabhängig davon, ob der Kunde die Kosten für ihre Herstellung gebracht worden . Diese Informationen dürfen nicht kopiert, verwendet oder Dritten gezeigt . , Ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers Der Unternehmer für jede Verletzung dieser Bestimmung wird eine Strafe von 25.000 € zu zahlen . Diese Strafe kann in Anspruch genommen werden . Addition auf Entschädigung nach dem Gesetz
3.3 . Der Kunde muss die ihm zugeführt, wie in Absatz 1 bei der ersten Anfrage in der vom Auftragnehmer gesetzten Frist genannten Daten zurück. Durch die Verletzung dieser Bestimmung wird dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe von 1.000 € pro Tag. Diese Strafe ist zusätzlich auf Entschädigung nach dem Gesetz verlangt werden.
Artikel 4: Empfehlungen, Entwürfe und Materialien
4.1. Der Kunde kann keine Rechte von der Beratung und Informationen über Vertragspartner erhalten , wenn sie nicht direkt an der Mission beziehen abzuleiten.
4.2 . Kunde ist für die Zeichnungen , die von oder im Namen verantwortlich gemacht , Berechnungen , Entwürfe und für die funktionelle Eignung von Materialien, die von oder in seinem Auftrag vorgeschrieben.
4.3. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Verwendung von oder im Namen der Kunden Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe , Materialien, Muster, Modelle und dergleichen freizustellen.
4.4. Kunde kann die Materialien, die der Auftragnehmer zu verwenden , bevor sie für eigene Rechnung verarbeiten (bis) Untersuchungen will. Wenn der Auftragnehmer Schaden erleidet , ist dies vom Auftraggeber zu tragen .
Artikel 5: Liefer
5.1. Die Lieferung und / oder Arbeitszeitdurch den Auftragnehmer etabliert.
5.2 . Bei der Bestimmung der Lieferung und / oder Leistung der Auftragnehmer davon aus, dass er unter den ihm bekannten Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsdurchführen können.
5.3 . Die Lieferung und / oder Leistung nur auf alle kaufmännischen und technischen Details festgelegt sind , sind alle notwendigen Daten , endgültig genehmigten Zeichnungen usw. im Besitz des Auftragnehmers , wenn die vereinbarte Zahlung ( Rate ) eingegangen ist und die notwendigen Bedingungen für die Ausführung des Auftrags erfüllt sind.
5.4. Wenn es eine andere, als die Vertragspartner , wenn er fest die Lieferung und / oder Leistung Umständen kann der Auftragnehmer die Lieferung und / oder Zeitraum um die Zeit benötigt, um den Befehl auszuführen. diese Umstände Wenn die Arbeiten nicht in die Planung des Auftragnehmers eingepasst werden kann , wird es so schnell wie sein Zeitplan erlaubt geführt werden.
b . Wenn es mehr Arbeit , die Lieferung und / oder Durchführungszeitraum wird von der Zeit zu (lassen) die Material-und Teileversorgung und die Durchführung der erforderlichen Zusatzarbeiten erweitert. Wenn die zusätzlichen Arbeiten nicht in die Planung des Auftragnehmers Arbeit ausgestattet werden wird , sobald der Zeitplan zulässt durchgeführt werden.
c . Wenn es eine Aussetzung von Verpflichtungen durch den Auftragnehmer , wird die Lieferzeit und / oder Zeitraum um die Dauer der Aussetzung verlängert. Als eine Fortsetzung der Arbeiten nicht in die Planung des Auftragnehmers eingepasst werden kann, so wird diese Arbeit so schnell wie der Zeitplan zulässt durchgeführt werden.
d . Wenn es schlechtes Wetter die Lieferung und / oder Durchführungszeitraum mit der daraus resultierenden Verzögerung .
5.5 . Die Überschreitung der vereinbarten Liefer-und / oder Leistungsfrist darf in keinem Fall Anspruch auf Schadenersatz , es sei denn , dies wurde schriftlich vereinbart wurde.
Artikel 6: Gefahrenübergang
6.1. Die Lieferung erfolgt ab Werk, "ab Werk" , gemäß Incoterms 2000 , geht die Gefahr der Ware im Moment, dass der Lieferant stellt dem Auftraggeber übergeben .
6.2 . Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes , der Kunde und Auftragnehmer vereinbaren, dass der Auftragnehmer für den Transport sorgt . Das Risiko von Speicher-, Lade-, Transport -und Entladen in diesem Fall der Kunde . Kunden können diese Risiken versichern Gen .
6.3. Wenn es Handel und Kunden vor der Auslieferung des neuen Objekts in Gebrauch gehandelt werden , um die Gefahr der Ware auf Client gehandelt werden bis zu dem Moment , dass er den Auftragnehmer informiert . Diejenigen, die im Besitz
Artikel 7: Preisänderung
7.1. Eine Erhöhung der preisbestimmenden Faktoren, die nach dem Abschluss der Vereinbarung kann dem Kunden die Erfüllung der Vereinbarung zum Zeitpunkt der Erhöhung berechnet entstehen nicht durch den Auftragnehmer abgeschlossen.
7.2 . Der Auftraggeber ist verpflichtet, zusammen mit der Bezahlung der Hauptsumme oder die nächste Tranche ausgezahlt zahlen. Die Erhöhung der in Absatz 1 genannten
7.3 . Wird die Ware durch den Kunden geliefert und der Auftragnehmer bereit zu bedienen ist , kann der Unternehmer 20% des Marktpreises der Put Ware nicht übersteigen .
Artikel 8: Undurchführbarkeit des Auftrags
8.1. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Aussetzung, die Umstände , die nicht auf den Abschluss der Vereinbarung vorgesehen werden könnten und nicht seinem Einfluss unterliegen , ist vorübergehend nicht in der Lage , seine Verpflichtungen zu erfüllen. Erfüllen ihre Verpflichtungen
8.2 . Umstände, die nicht durch den Auftragnehmer und denen zahlreiche außerhalb seiner Kontrolle vorgesehen werden könnte sind, gilt die Tatsache, dass Lieferanten und / oder Subunternehmer ihre Verpflichtungen spät oder gar nicht zu erfüllen sind , Wetter , Erdbeben , Feuer, Verlust oder Diebstahl von Werkzeugen, der Verlust der verarbeiteten Materialien , Straßenblockaden , Streiks oder Arbeitsniederlegungen und Beschränkungen für die Einfuhr -oder Handelsbeschränkungen .
8.3 . Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, auszusetzen , wenn die vorübergehende Unmöglichkeit der Leistung gedauert hat . Länger als sechs Monate Die Vereinbarung ist erst nach dieser Zeit , und es wird aufgelöst werden. Exklusiv für den Teil der Verpflichtungen, die nicht erfüllt worden sind, Die Parteien sind in diesem Fall nicht zu einem Ausgleich als Folge der Auflösung erlitten oder erleiden zu.
Artikel 9: Umfang der Arbeiten
9.1. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Lizenzen, Genehmigungen und andere Verwaltungsentscheidungen, die für die Durchführung der Arbeiten erforderlich sind , rechtzeitig vorliegen .
9.2 Der Preis für die Arbeiten sind nicht enthalten:
Kosten von Erd-, Ramm- , Schneiden, Brechen, Fundamentarbeiten , Maurer-, Zimmerer , stuka - Verputz-, Maler -, Tapezierer -, Reparatur -oder andere Bauarbeiten ;
b . die Kosten für den Anschluss an das Gas -, Wasser- , Strom-und anderen Infrastruktureinrichtungen ;
c . die Kosten der Vermeidung oder Begrenzung Schäden an oder in der Nähe der Arbeitsstelle ;
d . die Kosten für die Entsorgung der Materialien , Pflanzen oder Abfälle;
E . Reise und Unterkunft.
Artikel 10 : Änderungen in der Arbeit
10.1. Veränderungen der Arbeits in jedem Fall dazu führen, mehr oder weniger Arbeit als:
a gibt es eine Änderung in der Konzeption, Spezifikation oder den Spezifikationen ;
b . die Informationen des Auftraggebers entspricht nicht dem
Realität ;
c . von geschätzten Mengen um mehr als 10 % Abweichung .
10.2 . Zusätzliche Arbeiten werden auf Grundlage des Wertes der preisbestimmenden Faktoren der zum Zeitpunkt , dass der Vertrag durchgeführt wird, berechnet werden.
Abzüge werden auf Grundlage des Wertes der preisbestimmenden Faktoren der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abgerechnet.
10.3. Wenn der Saldo der weniger Arbeit, die die zusätzliche Arbeit , kann der Auftragnehmer 10% der Differenz der Salden in Client- Gebühr zu berechnen. Diese Bestimmung gilt nicht für weniger Arbeit, die das Ergebnis einer Anfrage des Auftragnehmers sind .
Artikel 11: Ausführung der Arbeiten
11.1. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Auftragnehmer Arbeiten ungestört und zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen , und dass er Zugang zu den nötigen Einrichtungen , wie z. B. in der Ausführung seiner Aufgaben :
- Gas, Wasser und Strom;
- Heizung ;
- Abschließbare Trockenlagerung ;
- Unter dem Arbeitsschutzgesetz und Gesetze liefert .
11.2 . Kunde haftet für alle Schäden , einschließlich der von Verlust, Diebstahl , Feuer oder Schäden an Eigentum des Auftragnehmers , von Kapital und / oder Dritte, wie Werkzeuge und Materialien für die Arbeit, die auf der Website befindet sollen resultierenden wenn die Tätigkeiten ausgeführt werden, oder an einem anderen vereinbarten Ort .
11.3. Wenn die Kundenanforderungen wie in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben ausfällt und eine Verzögerung bei der Ausführung der Arbeiten müssen die Arbeit so bald wie der Client noch erfüllt seine Verpflichtungen erfüllt und Zeitplan zulässt des Auftragnehmers durchgeführt werden. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die aus der Verzögerung resultierenden Auftragnehmer .
Artikel 12: Der Abschluss der Arbeit
12.1. Die Arbeit gilt als abgeschlossen , wenn :
ein Kunde das Produkt abgenommen hat ;
b . Arbeit wird von dem Client in Betrieb genommen . Wenn der Kunde ein Teil der Arbeit , wird dieser Teil als geliefert werden ;
c . Auftragnehmer hat mitgeteilt, dass die Arbeit abgeschlossen ist und der Kunde nicht funktioniert oder ist oder nicht innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe schriftlich Know- Lage schriftlich an den Kunden genehmigt ;
d . Auftraggeber nicht zu genehmigen , die Arbeit auf Grund kleiner Mängel oder fehlende Teile, die repariert oder innerhalb von 30 Tagen geliefert werden kann , und dass die Verwendung der Arbeit nicht in die Quere kommen.
12.2 . Nicht genehmigt die Arbeit richtig so ist er unter dieser Begründung an den Auftragnehmer erforderlich. Writing
12.3. Nicht genehmigt die Arbeit, die er erhält die Gelegenheit , um die Arbeit zu liefern geben dem Auftragnehmer . Die Bestimmungen dieses Artikels sind dann erneut bewerben .
12.4. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter für Schäden, die gelieferten Teile der Arbeit durch den Einsatz von bereits abgeschlossen Teile der Arbeit verursacht freizustellen.
Artikel 13 : Haftung
13.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die durch den Kunden gelitten und dass die unmittelbare und ausschließliche Folge eines zurechenbaren Mangel an den Auftragnehmer . Zum Ausgleich sind jedoch nur geeignet , für die er sein sollte. Schäden , für die der Auftragnehmer versichert ist oder versichert ,
13.2 . Wenn es nicht ist, oder nicht zu angemessenen Bedingungen , ist eine Versicherung für den Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung nach Absatz 1 zu schließen oder danach zu angemessenen Bedingungen zu verlängern , wird die Kompensation der Schäden auf den Betrag begrenzt durch Auftragnehmer für diesen Auftrag ( ohne MwSt.) in Rechnung gestellt.
13.3. Nicht förderfähig:
Handelsverluste , einschließlich der Verluste durch Verzögerungen und entgangenen Gewinn verursacht . Muss sich gegen solche Schäden zu versichern -Client ;
b . Punkt Schaden . Supervision Schadenersatz zu verstehen, Schäden, die durch oder während der Ausführung der Arbeiten ist für Waren, die auf oder für Waren, die in der Nähe der Arbeitsstätte tätig sind, werden durchgeführt, verursacht erweitert werden. Kunde muss sich gegen solche Schäden zu versichern ;
c . Schäden, die durch Vorsatz oder bewusste Unachtsamkeit von Hilfskräften oder nicht- leitenden Angestellten des Auftragnehmers verursacht werden.
13.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden an Materialien, die von oder im Namen des Kunden als Folge der unsachgemäßen Verarbeitung zur Verfügung gestellt . Auf Antrag des Hauptvertragspartners wird die Operation erneut durchzuführen, mit neuen Geräten Kosten des Auftraggebers.
13.5 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter aus Produkthaftung als Folge eines Mangels an einem Produkt , die von Client - Version an Dritte vorgesehen ist, und (auch) bestand von Produkten durch den Auftragnehmer und / oder Materialien geliefert.
Artikel 14 : Garantie
14.1. Leistung für einen Zeitraum von sechs Monaten ( at) Lieferung an die ordnungsgemäße Durchführung der vereinbarten Leistung .
14.2. Wenn die vereinbarte Leistung aus der vertraglich vereinbarten Arbeiten hat der Auftragnehmer für den Zeitraum nach Absatz 1 für die Solidität der Konstruktion ausgeliefert und der verwendeten Materialien, wenn er frei, sie zu wählen war .
Wenn sich herausstellt , dass die gelieferte Konstruktion und / oder die verwendeten Materialien sind tauglich ist, wird der Auftragnehmer reparieren oder zu ersetzen . Die an den Auftragnehmer repariert oder durch den Auftragnehmer ausgetauschten Teile müssen fracht bezahlt werden. Demontage und Montage dieser Teile entworfen und hergestellt Reise-und Aufenthaltskosten möglicherweise zu Lasten des Kunden .
14.3. Die vereinbarte Leistung (auch) aus der Verarbeitung von Materialien, die vom Kunden geliefert , der Auftragnehmer für den Zeitraum nach Absatz 1 für die Solidität der Verarbeitung.
Wenn sich herausstellt , dass die Verarbeitung nicht durchgeführt wurde , hat der Auftragnehmer entscheiden, ob :
- Führen Sie den Vorgang erneut . In diesem Fall muss der Kunde neues Material für eigene Rechnung zu liefern;
- Reparatur des Mangels . In diesem Fall muss der Kunde das Material frei, Auftragnehmer zurückzugeben;
- Kredit für einen proportionalen Anteil an der Rechnung.
14.4. Wenn die vereinbarte Leistung aus einem Fall sind die Vertragspartner Beitrag für das in Absatz 1 , die Solidität der Fed in die Materie festgelegten Zeitraum .
Wenn es scheint, dass die Lieferung nicht tauglich gewesen ist , muss das Objekt zurückzugeben. Um Auftragnehmer Dann wird der Auftragnehmer entscheiden, ob :
- Stellt die Sache ;
- Ersetzen des Objekts;
- Kredit für einen proportionalen Anteil an der Rechnung.
14.5. Wenn die vereinbarte Leistung (teilweise) aus der Installation und / oder Montage einer gelieferten , der Auftragnehmer für den Zeitraum nach Absatz 1 für die Tauglichkeit der Installation und / oder Montage .
Wenn es scheint , dass die Installation und / oder Montage nicht richtig ausgeführt wird , werden Vertragsnummerdieses Problem beheben. Etwaige Reise-und Übernachtungskosten werden vom Kunden getragen werden.
14.6. Die Teile für die der Auftraggeber und Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich gültigen Herstellergarantie vereinbart . Wenn der Kunde Kenntnis von den Inhalten des Herstellers abgestellt wird tre Garantiebedingungen unter diesem Artikel zu ersetzen.
14.7. Der Kunde muss in allen Fällen bieten die Möglichkeit, Mängel und / oder Wieder führen Sie den Betrieb reparieren.
14.8. Auftraggeber kann nur Garantien rufen nach Erfüllung . Alle seine Verpflichtungen gegenüber dem Auftragnehmer
14.9. Es wird keine Garantie gegeben, wenn Mängel sind das Ergebnis :
- Normaler Verschleiß;
- Unsachgemäßem Gebrauch ;
- Unzureichende Wartung ;
- Installation , Montage , Änderung oder Reparatur durch den Kunden oder durch Dritte.
b . Es wird keine Garantie für Waren , die nicht zum Zeitpunkt der Lieferung oder Waren, die durch den Kunden erforderlich sind oder von oder im Namen der gelieferten neu waren gegeben
c . Es wird keine Garantie über die Inspektion und / oder Reparatur von Objekten, die dem Kunden gehören, gegeben .
Artikel 15 : Forderungen
Client kann mehr auf einem Nicht- Leistung zu tun ist keine Berufung , wie er sollte , um es zu entdecken. Schreiben an den Auftragnehmer innerhalb von vierzehn Tagen , nachdem er den Mangel entdeckt hat oder vernünftigerweise
Artikel 16: Nicht abgenommene Sachen
Wenn Einzelteile nicht nach Ablauf der Lieferfrist entfernt , bleiben sie bei der Veräußerung des Kunden. Nicht abgenommene Sachen werden auf Kosten und Risiko des Kunden gespeichert werden. Der Auftragnehmer kann immer Nutzung der Kraft machen nach Artikel 6:90 BW .
Artikel 17: Zahlungs
17.1. Die Zahlung erfolgt am Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartner oder einer von Rechnung bestellt werden.
17.2 . Sofern nicht anders vereinbart , ist die Zahlung wie folgt zu leisten :
für Thekenverkauf : bar ;
b . für die Zahlung in Raten :
- 40% der Gesamtpreis des Auftrags ;
- 50% des Gesamtpreises , nachdem das Material oder die Bereitstellung von Material nicht nach dem Beginn der Arbeiten an der Zuordnung aufgenommen wurden;
- 10% des Gesamtpreises bei ;
c . in allen anderen Fällen innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum .
17.3. Unabhängig von den vereinbarten Zahlungsbedingungen ist der Kunde verpflichtet, um es auszugeben. Auf Verlangen des Auftragnehmers Ermessen ausreichend Sicherheit für die Zahlung Wenn der Kunde nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nach, ist er sofort in Verzug. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall zurückgefordert werden. Berechtigt de- binden der Vertrag und Schäden, die aus der Client-
17.4. Das Recht, Ansprüche gegen den Auftragnehmer Aufrechnung ist ausgeschlossen, es sei denn, es ist ein Konkurs-oder ein gerichtliches Umschuldung gilt .
17.5. Der vollständige Zahlungsanspruch ist sofort fällig, wenn :
eine einmalige Zahlung überschritten wird;
b . Kunden in Konkurs gegangen ist oder gilt für die Aussetzung von Zahlungen;
c . das Eigentum oder Vermögen des Kunden ;
d . Client ( Gesellschaft) aufgelöst oder liquidiert ;
E . Kunden (natürliche Person ) das Ersuchen an die gerichtlichen Schulden zugelassen zu werden, unter Vormundschaft gestellt wird oder stirbt.
17.6 . Wenn die Zahlung nicht von der Zahlungsfrist , dem Kundeninteresse an den Auftragnehmer direkt gemacht. Der Zinssatz beträgt 12% pro Jahr, aber ist gleich der gesetzlichen Zinssatz , wenn sie höher ist . In der Zinsberechnung ist Teil eines Monats als ganzer Monat.
17.7. Wenn die Zahlung nicht bis zum Zahlungstermin gemacht worden ist Auftragnehmer alle außergerichtlichen kostet mindestens 75 €.
Die Kosten werden anhand der folgenden Tabelle berechnet wird:
über den ersten 3000 € 15%
über die Selbstbeteiligung bis zu 6.000 € 10%
über die Selbstbeteiligung bis zu € 15.000 8%
über die Selbstbeteiligung bis zu 60.000 € 5%
über die Über ab 60.000 € 3%
Wenn die außergerichtlichen Kosten tatsächlich höheren als der obigen Berechnung sind die tatsächlich angefallenen Kosten .
17.8 . Wenn der Auftragnehmer in Gerichtsverfahren in den gleichen Staaten , sind al -le Aufwendungen, die er im Namen des Kunden . Verbunden mit diesem Verfahren entstandenen
Artikel 18: Eigentumsvorbehalt und Pfandrecht
18.1. : Nach der Lieferung der Auftragnehmer auf die Elemente geliefert werden, so lange bleiben
fehl oder wird seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder anderen gleichartigen Verträgen ;
b . nicht für die geleistete Arbeit zu bezahlen oder aus derartigen Verträgen oder zu zahlen ;
c . Ansprüche , die sich aus der Nichterfüllung der oben genannten Vereinbarungen wie z. B. Schäden , Strafen, Zinsen und Kosten nicht eingehalten wurde .
18.2 . Solange die Ware geliefert Eigentumsvorbehalt , kann der Kunde nicht belasten seiner normalen Geschäftstätigkeit.
18.3. Nachdem der Auftragnehmer seine Reservierung aufgerufen wird, muss er die Fed in die Wirtschaft wieder zu entfernen. Auftraggeber gestattet , den Ort, wo sich die Ware befindet eingeben.
18.4. Wenn der Auftragnehmer sich nicht auf seinen Eigentumsvorbehalt berufen kann , weil die gelieferte Ware wurden vermischt, verformt oder dem Beitritt ist der Kunde verpflichtet zu verpfänden . Neu erstellte Waren Auftragnehmer
Artikel 19 : Kündigung
Wenn der Kunde zu beenden , dass es einen Mangel des Auftragnehmers und der Auftragnehmer verpflichtet sich wünscht , ist der Vertrag der Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz aller Vermögensschäden, wie zB Schäden , entgangene Gewinne und Kosten in diesem Fall berechtigt.
Artikel 20: Anwendbares Recht und Gerichtsstand
20.1. Gilt niederländisches Recht .
20.2 . Das Wiener Kaufrecht (CISG) gilt nicht , noch irgendwelche anderen internationalen Regelungen, deren Ausschluss zulässig ist.
20.3 . Nur der niederländische Zivil zuständige Gericht am Ort der Vertragspartner auf Kenntnis nehmen von Streitigkeiten , sofern dies nicht im Widerspruch zu zwingenden Rechtsvorschriften . Auftragnehmer darf von dieser Zuständigkeitsvorschrift abweichen und die gesetzlichen Regeln für die Gerichtsbarkeit.
20.4. Die Vertragsparteien können eine andere Form der Streitbeilegung wie Vermittlung oder vereinbaren